当前位置:经典范文谷>书信>协议书>

认购协议书范文(通用13篇)

协议书 阅读(1.66W)

认购协议书范文 篇1

甲方:(以下简称甲方)

认购协议书范文(通用13篇)

乙方:宜春很多人文化传播有限公司 (以下简称乙方)

甲、乙双方经友好协商,甲方在对乙方进行了解后,愿意参与乙方的增资扩股活动。为充分发挥双方的资源优势,为股东谋求最大回报,经甲、乙双方友好协商,就购买乙方增资扩股股份达成如下协议:

一、认购增资扩股股份的条件:

1、认购价格:本次每股认购价格与乙方成立时每股认购价格一致,为3000元/股。

2、认购股份:本次增资扩股,新、老股东认购股份不得超过20股,原有老股东未达20股可再次认购,但原有股份加新增股份不得超过20股。

3、认购方式:本次增资扩股全部以现金的方式认购,现金要求为人民币。

4、认购时间:新老股东的认购资金必须在20__年_月_日之前到位,过期不再办理股东入股手续。

二、甲、乙双方同意,甲方以现金方式向乙方认购__股整,计人民币____元(大写壹贰叁肆)。

三、甲、乙双方同意,在乙方收到甲方的认购款项后的当日,向甲方开出认购股份资金收据。

四、双方承诺

1、甲方承诺:用于认购股份的资金来源正当,符合我国法律规定。甲方遵守乙方关于认购增资扩股股份的条件,积极配合乙方完成本次增资扩股活动。甲方认购股份后,自新公司成立之日起九个月之内不得转让股份。

2、乙方承诺:对于甲方向乙方认购股份的资金,在没有召开增资后股东大会前,保证不动用甲方资金。在本次认购股份的资金全部到位后30日内,完成召开新老股东大会,修改公司章程,改选公司董事会,选举公司监事,办理工商注册变更等手续。

五、新公司财务___(多久)结算一次,新老股东按占股比例分配利润和承担亏损,但增资前,原公司的债权债务由原公司承担。

六、违约责任:

1、若因乙方原因致使本合同计划无法执行,造成重大损失时,由乙方承担全部责任,并退还甲方股金。

2、若甲方未能按时足额缴纳股金,乙方将按实际到位资金计算占股比例。

七、新公司成立后,由改选的董事会负责日常经营,选举的监事负责监督,股东有权查阅公司会计账簿。

八、如公司运营过程中需要融资,需召开股东大会,经股东大会2/3多数同意方可,且公司股东享有优先认股权,所融资金应当全部用于公司;公司股东不得用公司资产为个人融资作担保。

九、甲、乙在履行本协议发生争议时,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。

十、本协议经甲、乙双方签章、捺印后生效。

十一、本协议一式两份,双方各执一份,并具有同等法律效力。

甲方(签字): 身份证号码: 乙方(签字):

认购协议书范文 篇2

房屋认购协议书范本

甲方:__________ 乙方:__________

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜,在签署正式《商品房买卖合同》之前,达成如下协议: 第一条 项目情况

甲方在位于________________拟开发建设住宅小区。

第二条 乙方认购房屋的面积

乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为____________㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差,双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。

第三条 计价方式与价款

甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款:

按建筑面积计算,该房屋单价为(人民币)_________元/㎡。总价款为____________元。

第四条 付款方式及期限

乙方同意按第________种方式付款。

第1种:乙方分期支付购房款。

1、乙方签订此认购协议,向甲方支付该房屋总价款的____即(人民币)________ 元。

2、甲方进入施工现场开始施工之日起,十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的________。

3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起,三日内须向甲方支付至该房屋总房款的________ 。

4、乙方在该房屋达到入住标准时,须向甲方支付至该房屋总房款的________。

第2种:乙方办理银行按揭贷款。

1、乙方签订此认购协议,即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币)________ 元。

2、甲方在取得房屋预售许可证后,乙方办理银行按揭贷款。

第五条、乙方的违约责任

乙方如未按本协议约定的时间付款,逾期每日按1%收取违约金,逾期15日,甲方有权解除本协议。

因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务,乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%,剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕,否则此协议自动终止。

本条所述逾期付款,是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。

第六条、 房屋交付期限

1、甲方承诺在____年____ 月____ 日前,将符合本协议约定的房屋交付给乙方。

2、如遇下列特殊情况,除双方协商解决外,甲方可根据实际情况予以延期,因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。

第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定

甲方取得《商品房预销售许可证》后,甲乙双方签订《商品房买卖合同》,此协议自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前,乙方可更名一次,在签订《商品房买卖合同》后,乙方如更名须自行到房地产交易中心办理,费用自理。

第八条、 本认购协议一式两份,双方各执一份。在签署之日即时生效,每份具有相同法律效力。

甲方:________________ 乙方:______________

联系方式:_______________ 联系方式:______________

_______年_______月_______日

认购协议书范文 篇3

车位认购协议书范本

甲方(出售人):____________ 地址:___________________ 邮编:___________

乙方(认购人):____________ 身份证件号码/公司注册号:_____________ 通讯地址:______________ 邮编:_________ 电话:______________

为了保护车位使用权交易双方的合法权益,根据国家法律法规,甲、乙双方就购买盛业家园小区车位使用权事宜,经过平等协商,签订本认购协议书:

一、乙方经过了解,自愿购买甲方开发建设的位于玉林市玉州区教育中路386号盛业家园一个地下车位使用权,车位编号为:___________ (以下简称“该物业”),车位长宽尺寸为:_________________________。

二、车位实际认购价格为人民币______拾______万______仟______佰______拾______元整(¥:____________元整)。

三、 乙方应于本认购协议书签订的同时支付首期款______拾______万______仟______佰______拾______元整(¥:____________元整)(含定金)或一次性支付车位使用权认购款______拾______万______仟______佰______拾______元整(¥:____________元整),同时带上身份证明原件和复印件。

四、乙方可以选择以下第_______种付款方式:

1、一次性付款;

2、分期付款【 即首期支付______万元,以交首付款当天日期为准,______年______月______日前交完余款______拾______万______仟______佰______拾______元整(¥:____________元整)。支付首期款当日起,甲方交付该车位给乙方使用,乙方使用三年期满后不愿继续使用的,乙方须提出书面申请,甲方可退还乙方已支付该车位使用权的款项。】

五、完成认购车位手续并支付余款后,乙方享有该车位的使用权,使用权期限与盛业家园住宅的使用年限等同。

六、在使用期限内,乙方享有该车位的使用权、处置权,可继承、转让、租赁,但须告知物业管理单位,并办理相关手续。

七、乙方不得私自改变车位用途,严格遵守车位使用相关规定,服从小区物业管理。如因乙方使用车位不当而造成人员伤亡、财产损失的,由乙方负全责;由于不可抗拒力等因素造成损失的,按相关规定进行处理。

八、甲乙双方如需变更本协议内容,应协商一致,并签订书面补充协议。 本认购书一式两份,具有同等法律效力。其中甲乙双方各持壹份。

九、乙方需确保其通讯地址及联系电话的真实性,若有更改须以书面通知甲方,如因乙方原因导致甲方联系不上或通知书未能到达而产生的任何损失,概由乙方承担责任。

十、其它约定:_______________________________

备注:①、以上款项不含物业管理相关费用。

②、乙方使用三年期满后愿意继续使用的,乙方须按约定支付该车位使用权的余款后,

持本认购协议书换签合同。

③、乙方使用三年期满后,如乙方既未交完余款,也没有书面申请提出退款的,甲方

可认定乙方为不愿继续使用该车位,甲方有权在期满后一个月内收回该车位,并退还乙方已支付该车位使用权的款项(不计利息)。

甲方:________________ 乙方:__________________

代表:________________ 代表:__________________

销售代表:________________

签订日期:________年____月____日

认购协议书范文 篇4

基金认购协议书范本

甲方:____________ 法定代表人:____________ 联系电话:__________ 地址:______________

乙方:____________ 法定代表人:____________ 联系电话:__________ 地址:_______________

鉴于:

1.乙方为独立享受民事权利、承担民事义务的自然人或法人,甲方系依照注册地相关法律之规定成立的合法企业并具备基金管理的经营范围与资质,双方拟合作发起设立博富__________艺术品投资基金合伙企业(有限合伙),有限合伙企业的名称以工商行政管理部门的核准为准;

2.甲方为有限合伙企业的普通合伙人,代表有限合伙企业执行合伙事务;

3.乙方意向参与甲方的基金认购工作并成为有限合伙企业的有限合伙人;

4.有限合伙企业拟募集资金______ 万元人民币,基金认购最低份额确定为______万元人民币,募集资金将对于古董艺术品藏家收集珍藏存世量稀少的古董级艺术珍品和被市场认可的近现代及当代艺术大师的精品之作投资,以获取相关投资收益回报;

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方认购有限合伙企业基金份额事宜,订立本协议:

1.基金认购

1.1乙方自愿认购有限合伙企业总额为______万元人民币(¥:______.00元)的基金份额;

1.2乙方自愿委托甲方在有限合伙企业设立过程中完成各项设立手续,并在有限合伙企业设立后由有限合伙企业与乙方另行签订管理协议,委托甲方对乙方所购买的全部基金份额进行运作和管理,同意甲方对基金账户内的资金(以下共称“资产”)进行艺术品投资交易的具体操作并保证乙方资金的安全。乙方承诺不参与或委托其他第三人参与基金的投资交易,不干预甲方的操作;但乙方有权在任意时间了解有限合伙企业筹办设立的情况和基金的投资收益状况;

1.3 委托投资期为________年(双方签署协议后,自有限合伙企业实际募集资金全部到位之日起算);

1.4本次基金认购工作时间和步骤安排:基金认购协议应于____ 年____月____日前签署完毕;乙方最晚须于____ 年____月____日签署有限合伙协议,并按有限合伙协议约定的期限将基金认购款汇入有限合伙企业制定账户;本次基金认购工作除按照上述程序进行外,还以资金先到先认为原则。如乙方在签订包括本协议在内的各项协议之后,未按本协议约定期限汇入约定数额资金,则全部协议自始无效,乙方不得提出继续履行的权利主张。本协议的无效不影响第3条约定违约责任和争议解决条款的效力;

1.5有限合伙企业设立银行账户后,将向乙方发出书面通知,乙方按上述约定期限向该账户汇入认购款项;

1.6其他本协议未约定的诸如:收益分配、风险控制等事项,待有限合伙企业基金募集完毕,各方出资人签署有限合伙协议后,各种事项的约定以有限合伙协议为准;

2.保密条款

2.1签署本协议书的各方对于因签署和履行本协议书而获得的与下列有关的信息,应当严格保密: (1)本协议书的各项条款; (2)有关本次基金的谈判; (3)各方的商业秘密;

但是,按照本条第2款可以披露的除外;

2.2仅在下列情况下,本协议书各方才可以披露本条第1款所述信息:(1)法律的要求;(2)任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求;(3)向该方的专业顾问或律师披露(若有);(4)非因该方过错,信息进入公有领域;(5)各方事先给予书面同意;

2.3本协议效力解除后本条款仍然适用,不受时间限制;

3.违约责任和争议解决

3.1本协议书一经签订,各方均应按约定各行其责。任何一方因违反本协议书约定致使对方遭受损失的,应承担相应损失赔偿责任;

3.2本协议书签署后,如乙方届时不参与正式有限合伙协议书签署或不按有限合伙协议书约定期限将认购金额全额汇入有限合伙企业指定账户,即视为乙方违约。按照本协议签署的基金认购金额的____ %作为违约金;

3.3本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方发生争议,应协商解决,协商不成,应提交仲裁或诉讼方式解决;

4.其他约定

4.1在包括乙方在内的投资者认购有限合伙企业基金份额数达到______万人民币时,或者最晚于____ 年____月____日前,投资者将共同签订最终的基金有限公司合伙协议,以明确各方权利义务并用于工商设立登记;

正式基金有限合伙协议的内容将以本协议书为基础,即本协议书内容为基金有限合伙协议的主要内容,如个别条款不一致时,将以正式基金有限合伙协议、管理协议等为准。甲方已在签订本协议的同时将正式基金有限合伙协议与管理协议的版本送达乙方,乙方同意按不低于上述相关协议版本条件,在第1条第4款约定期限内正式签署上述相关协议;

正式基金有限合伙协议书签署后,无论乙方是否参与签署基金有限合伙协议书,本协议书均即为无效;

4.2本协议书经双方签署后生效;

4.3本协议书一式____ 份,各方执一份,有限合伙企业设立后备案存 档一份,均具有同等法律效力;

甲方:________ 授权代表:________

____年____月____日

乙方:________ 授权代表:________

____年____月____日

签约地点:____________

认购协议书范文 篇5

甲方:X房地产开发有限公司 项目名称: 电话

乙方: 联系方式:手机 座机 身份证号码: 联系地址

指定联系人: 电话: 有效通讯地址:

甲乙双方本着自愿平等的原则,经协商一致后达成以下协议内容,以咨双方共同信守。

1、 乙方自愿认购甲方开发的商品房(商业用房、住宅、车库)一套;房号:_____区_____号楼_____单元_____ 室;

建筑面积:__________平方米 ;(房屋面积以测绘公司最终实测为准)_____

成交单价:__________元/平方米, 成交总价:(人民币小写)__________元 (人民币大写)__________元

2、乙方选择的付款方式:(公积金、银行)贷款_____元,_____年_____ 月_____日付_____ 元整,剩余首付款__________ 元整于_____月_____ 日前交清。 如乙方改变付款方式的,须经甲方书面同意并按照甲方的规定重新签订相关协议。

3、认购定金:人民币_________元整,(¥_________)

4、签约时间请于_____ 年_____ 月_____日前交清。

5、双方在签订该认购协议后,须按规定的签约时间签订《商品房买卖合同》,并交纳应付之签约款及其它费用,如由于乙方原因不能在约定的时间内签订《商品房买卖合同》及交付首款,视为乙方自动放弃认购权利,乙方选定的商品房由甲方另行出售,无需通知乙方,乙方定金归甲方所有并按已付房款的10%向甲方交纳退房手续费。

6、双方在签订《商品房买卖合同》时,上述定金直接抵做房款。

7、买卖条款以双方所签订的《商品房买卖合同》及补充协议为准。

8、本协议一式两份,具有同等效力,自双方或双方授权代理人签字盖章之日起生效,自双方签订的《商品房买卖合同》生效时效力终止。

甲方置业顾问签字: 乙方签字:

客服经办人签字: 乙方经办人签字:

甲方销售经理签字:

签定时间: 年 月 日 签定地点:营销中心

认购协议书范文 篇6

甲方(买受人):

地址:

邮编:

电话:

身份证号:

身份证地址:

乙方(出卖人):四平大禹房地产开发有限公司

法定代表人:

委托人:

地址:

邮编:

电话:

为了保护甲乙双方在商品房内部认购期间的合法权益,甲乙双方经友好协商,就甲方内部认购乙方开发建设的商品房事宜达成如下协议:

一、商品房房屋基本情况:甲方认购乙方开发建设的位于四平市铁西区海丰大街和东丰路交汇处的大禹加州湾项目一期工程___号楼___单元___层___号,建筑面积____平方米,房屋单价____元∕平方米;____号车库,建筑面积____平方米,单价____元∕平方米。总房款为(小写)______________元,(大写)_________________________元。

二、内部认购金:本协议签订时,甲方须向乙方支付内部认购金。

并在甲乙双方约定的时间内(具体时间安排乙方须提前一周时间通知乙方),携本协议到乙方指定地点,与乙方签订正式《商品房买卖合同》。具体条款以签定正式《商品房买卖合同》为准,同时该内部认购协议作废。

三、付款方式:按施工进度拨款

1、于签约时支付全额房款的50%

2、主体工程封顶,支付全房款的20%

3、全部工程竣工,验收合格达进户标准支付全房款的30%

四、双方的权利和义务:

本协议签订后,乙方须为甲方保留该房屋至签订正式《商品房买卖合同》时,且不得与第三方签订该房屋的《商品房内部认购协议书》或《商品房买卖合同》,并承诺在甲方携本协议与乙方签订《商品房买卖合同》时,乙方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方违反上述约定,乙方需向甲方双倍返还房屋总款,同时本协议自动失效。本协议签订后,甲方须在乙方通知30日内到乙方指定的地点与乙方签订《商品房买卖合同》,并承诺在与乙方签订《商品房买卖合同》时,甲方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。逾期办理则视为甲方自动放弃,甲方所购房屋,乙方则自行安排出售,不予保留。

五、不可抗力:如果本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法按照原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即以书面形式通知对方,并出具事故发生地区有关部门开具的事故证明。本协议自甲乙双方签字之日起生效。本协议一式三份,甲方壹份,乙方贰份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方(盖章):

委托人:

日期日期:

认购协议书范文 篇7

甲方:上海________________集团有限公司

乙方:苏州__________高科技有限责任公司

鉴于:

1.甲、乙双方均系依照注册地相关法律之规定成立的企业法人,享有由股东投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任。

2.乙方是由深圳________集团、广东______投资有限公司、江苏_______股份企业等五家股东参股共同组建的有限责任公司,其高科技产业、国际贸易等方面在业内享有一定的声誉,曾成功地承建或参与_________项目、__________软件等重大工程设计、建设和开发,企业经济发展迅速。因此,20__年第二次股东大会通过了对企业增资扩股的决议,现正在招募增资扩股股东。

3.甲方已经详细阅览乙方的增资扩股计划书,并进一步对乙方进行了考察和了解,愿意参与乙方的增资扩股活动。

据此,为充分发挥双方的资源优势,促进彼此企业的高速发展,为股东谋求最大回报,经甲、乙双方友好协商,就甲方参与并认购乙方增资扩股股份协议如下:

第一条 认股及投资目的:甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础,建立全方位、多功能长期的战略合作伙伴关系,保证双方在长期的战略合作中利益共享,促进发展。

第二条 认购增资扩股股份的条件:;

1.增资扩股额度规定:乙方计划本次增资扩股总额为5000万股整。增资扩股后企业股本总额达到10000万股。

2.认购份额规定:除原有老股东以外,参与本次增资扩股的新股东,以占乙方增资扩股后总股本的1%的比例为份额进行认购,但认购总份额不得超过乙方增资扩股后总股本的25%

3.认购价格规定:参与本次增资扩股的新股东认购的股份价格,以乙方经审计后的____年度会计报表中每股净资产为基数进行适当溢价认购。最高认购价不得高于每股净资产的20%。最终认购每股价格经双方协商后以书面确认为准。

4.认购方式规定:本次增资扩股全部以现金认购,如用外币认购则以外币到达乙方开户银行帐上之日的中国人民银行当日挂牌外汇价格进行兑换折算为人民币。

5.认购时间规定:新老股东的认购资金必须在____年____月__日之前到位,过期不再办理叫入股手续。)

第三条 甲、乙双方同意,甲方以现金方式向乙方认购1000万股整,计人民币1000万元(大写壹仟万元整人民币)。

第四条 甲、乙双方同意,甲方用于认购股份的全部资金于____年____月____日之前汇至乙方的开户银指定的开户银行账上。

第五条 甲、乙双方同意,在乙方收到甲方汇人的认购款项后的当日,向甲方开出认购股份资金收据,并电传给甲方。

第六条 双方承诺:

一、甲方承诺:

1.甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当,符合甲方企业章程和中国境内相关法律、法规规定,并向乙方出具相关的证明文件(文件清单附后)。

2.遵守乙方关于认购增资扩股股份的条件,积极配合乙方完成本次增资扩股活动。

二、乙方承诺:

1.对于甲方向乙方汇人的认购股份的资金,在没有完成对甲方股东资格审查前,保证不动用甲方资金。

2.在本次认购股份的资金全部到位后30个工作日内,完成召开新老股东大会,修改企业章程,改选企业董事会,办理工商注册变更等工作程序及必办手续。

第七条 违约责任:

1.因乙方原因致使甲方正在执行本合同计划受到中止执行或造成重大损失时,由乙方全面承担损失,并按项目总额的5%计算向甲方支付赔偿金。

2.因甲方原因致使乙方正在执行本合同计划受到中止执行或造成重大损失时,由甲方全面承担损失,并按项目总额的5%计算向乙方支付赔偿金。

第八条 由于非人力因素而不可抗力的原因,如战争、地震、自然灾害等等,致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第九条 本协议未及事宜,双方另行协商或签订补充协议加以确定。经协商不能达成一致意见时,甲、乙双方可选择仲裁机构进行仲裁。

第十条 本协议书一式四份,甲、乙双方各执两份。

甲方:___________有限公司 乙方:_______有限责任公司

法人(授权)代表签字:___ 法人(授权)代表签字:___

______年_______月______日 ______年______月______日

认购协议书范文 篇8

出卖人(甲方):____________________

认购人(乙方):____________________

根据相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议:

一、认购标的的基本情况

乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________(以下简称商品房)。该商品房的建筑面积为_____平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

二、认购标的的价款

该商品房按照建筑面积计价,单价为人民币__________元/平方米,房款计人民币__________元(大写:_______________)。

三、认购款

乙方于本认购书签订之日,一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元(大写:_______________)。该商铺属一次性付清款项,出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。

甲方在取得预售许可证后,应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_____日内,到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款,协商一致并签署《商品房买卖合同》。

甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方,因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方,因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款,但双方未达成一致意见,自约定的期限届满次日起超过_____日的,本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方,并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。

甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的,乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款,无须再补购房款。

四、其他约定

在签订正式的《商品房买卖合同》时,变更认购人的,甲方应积极配合。

买受人已一次性交清购房款,甲方不得将此房进行调换,同样甲方不得将此房另出售给其他人,否则将作为违约处理。

五、附则

本认购书未尽事宜,经甲、乙双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本认购书具有同等法律效力。

本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。双方签订的《商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。本认购书一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力;

甲方(公章):  乙方(公章):

授权代表:授权代表:

证件号码:证件号码:

联系电话:联系电话:

年 月    年 月

认购协议书范文 篇9

《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约。

《房屋认购协议书》中一般确认认购人打算购买的商品房的位置、朝向、楼层、房价及签订《商品房买卖合同》的时间。认购人在购房前作为签订《商品房买卖合同》的保证,向开发商支付一定数额的定金。

《房屋认购协议书》与《商品房买卖合同》不同。《房屋认购协议书》的性质属于意向书,一方不履行承担的是缔约过失责任,而承担缔约过失责任的方式是定金。

由于《房屋认购协议书》大多是由开发商事先制订的,因此在部分条款上对于开发商更为有利,这些认购书在内容上通常存在缺陷。

A开发商事先制订的《房屋认购协议书》通常存在那些缺陷?

1、内容过于简单。实践中有一部分认购书仅包括房屋地址、面积、价格等基本事项,而对于违约责任、定金的退还或丧失的条件等重要条款却没有明确,这样会导致购房者不能全面了解交易条件。一旦购房人在与开发商就正式合同条款进行谈判过程中遇有分歧,往往会使购房人陷入困境。认购书应看作是一个购房意向,与正式合同还有很大差别,单纯凭借认购书来决定购房,这对购房者来说非常不合理。

2、约定不明确。一部分认购书中有这样的约定,“在签署本认购书后若干时间内签署正式预(出)售合同,逾期则视为购房者违约,开发商有权没收定金。”但由于认购书对房屋买卖合同内容约定不明确,从而很可能最终签不成正式合同而造成纠纷。房屋买卖合同的签订应该体现平等自愿的原则,但很多购房人的体会是:一旦签了认购书,往往不得不接受一些不公平的条款。在这个环节可能产生的问题是,购房者在对欲购的商品房的进一步了解中,发现房屋并不理想,想不签合同,拿回定金,但由于有认购书的约定,定金很有可能不能返还。因此,在签订认购书时,双方在协议中应明确什么情况下购房人有权要求终止协议,索回定金。

B、签订《房屋认购协议书》将产生怎样的后果?

鉴于《房屋认购协议书》独特的法律地位,在实际生活中由于签订该协议所引发的纠纷正日渐增多。对于购房人来说,签订《认购协议书》是购房过程中值得重视的一个环节。 一旦你与开发商签订了《房屋认购协议书》,就会产生以下后果:

1、如果你应当在约定的时间与开发商签订《商品房买卖合同》,开发商就不能将《房屋认购协议书》所确认的房子再承诺给其他购房人了。假如你无故拒不按约定的时间签订《商品房买卖合同》,开发商则有权将《房屋认购协议书》确认的商品房另行出售给他人,而且你无权收回你交付的定金;如果在约定的签订合同时,开发商已经将认购书确认的商品房出售,则应当双倍返定金给你,但你无权请求开发商必须将房屋销售给你;

2、在约定的时间,双方就《房屋认购协议书》确认的商品房的买卖达成协议,正式签订《商品房买卖合同》,《房屋认购书》约定的定金将根据双方的意愿转成购房款的一部分;

3、《房屋认购协议书》中双方的权利义务将转化成《商品房买卖合同》条款中的一部分。

对超出《房屋认购协议书》的《商品房买卖合同》条款双方不能达成一致,而使《商品房买卖合同》没有签订成功,视为双方均没有违约行为,房屋开发商应当将定金如数返还给你。

如果《商品房买卖合同》签订成功,你从认购人变成了购房人,购销双方就形成了商品房买卖的权利义务关系。

C、签订《房屋认购协议书》应当注意些什么?

尽管认购协议书还存在诸多问题,但根据目前的司法实践,只要开发商具备预(出)售的法定条件,认购书中确系双方真实意思表示,权利义务内容又不违反现行法律、法规的,该认购书即对双方具有约束力。因为《房屋认购协议书》中双方约定的权利义务将转化成《商品房买卖合同》条款的一部分,为了避免不必要的损失,认购书内容应当清晰、明确。通常情况下开发商提供的《房屋认购协议书》大多是事先准备好的格式条款,对于《房屋认购协议书》中没有的内容你有权要求补充。

(一)认购书的主要内容有哪些?

认购书的主要内容应包括:

1、买卖双方基本情况,包括双方名称、地址、联系电话等;

2、房屋基本情况,包括房号、户型、面积、单位价格、总价等;

3、签订正式合同的期限、付款地点、签约地点等;

4、定金条款,约定定金在不同情况下发生何种效力;

5、付款方式,包括一次付款、分期付款、按揭付款等;

6、买卖双方权利与义务。一般而言卖方的义务应包括:保留双方约定的商品房不得再向第三人出售;按照认购书约定的主要条件为主要内容订立正式买卖合同;在约定的期限内洽谈订立买卖合同;在双方不能就此主要条款达成一致时,按照法律的规定或交易惯例或公平原则确定主要条款之外的条款。

7、违约条款,即买卖双方如不能依合同约定实际履行时应承担何种责任。

一份认购协议书应具备上述条款,在买卖双方意思表示一致时,认购协议书即告成立。 应当注意的是,目前多数的认购书都是开发商提供格式合同,对购房者的限制较多,为了避免一方责任倾斜,在签订协议时要注意加上限制开发商行为的条款。

甲方代表签字: 乙方代表签字:

电话; 电话:

签订时间:201X年 X月 X日

认购协议书范文 篇10

购买方(甲方):

代理方(乙方):

经甲乙双方协商,自愿达成如下协议:

一、甲方经过对珠海市 (建筑面积 m2,其中附属面积 m2)的详细考察,确定购买该房屋,并全权委托乙方代理购房事宜。

二、乙方代理甲方购买该房屋的单价为 元/ m2,实付房款(小写) 元,(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元(含佣金,不含交易税费及按揭费用)。

三、签订本合同时,甲方即付认购金 元,并于 年 月 日前来办理按揭申请手续和交清首期房款 元。否则按甲方弃权处理,并不得要回认购金。

四、甲方要求乙方担保并代理向银行申请二手楼宇按揭服务,要求借款金额为 元,还款期限为 年(以银行实际批核为准)。

五、甲方须如实填写按揭申请材料交由乙方递交按揭银行,若银行同意按甲方申请的按揭事项,甲方必须及时到银行办理按揭手续,并签订《房地产买卖契约》,同时缴纳过户时政府规定应由买方交纳的税费以及按揭借款之评估费、保险费、抵押登记费、律师费、公证费。

六、若甲方不供房款超过三个月,乙方有权协助按揭银行处分该房屋。

七、若发生下列情形之一时,乙方须将认购金扣除评估费和总房款的0。5%的手续费后二个工作日内退还甲方。

A、按揭银行不同意为该房屋的交易提供按揭服务;

B、按揭银行同意提供借款的额度或年限,低于甲方要求的借款额度或年限而导致该房屋实际不能成交。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,签名或盖章即时生效,均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

认购协议书范文 篇11

房 屋 认 购 协 议 书

甲方:______乙方:______ 身份证号:______ 甲方(拥有合法的房地产开发资质)开发建设的房屋,乙方自愿认购。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就认购房屋达成如下协议:

一、 甲方建造房屋:位于______ 。

二、 乙方所购房屋的基本情况:乙方所购的房屋为 ______号(参考户型图),每套房屋的建筑面积约为 平方米,单价为 ______元/㎡,每套房屋价格为______ 元(大写 )。乙方总计购买______套,购房款总计人民币(大写)______ 元。房屋的具体面积以国家房测部门实测为准,据实结算,房价实行多退少补。

三、 付款方式:

双方商定按 ______方式付款:______于签订协议时支付______ ;于______ 。 双方约定于______年 ______月______ 日前正式办理在房管局备案的购房合同签订手续(乙方可以根据需要确定所购房屋产权证书的登记姓名)。在签订正式购房合同前,如因国家政策变动或甲方房屋销售政策变动,甲方有权在支付乙方违约金人民币(大写) ______元整后,解除认购协议书,并立即全额返还乙方所缴纳房款。

四、 交房标准的约定:外墙为 ______;内墙及室内顶棚为水泥砂浆抹灰;楼梯及公共部分墙为涂料墙面;室内地面、阳台地面为水泥砂浆找平;厨房地面为防水处理;入户门为品牌防盗门,室内预留门洞;窗户为铝合金。 。

五、 甲方于 ______年 ______月______ 日前负责将竣工验收合格的房屋交付给乙方使用。房屋达到交付条件后,甲方应当电话(或书面)通知乙方办理交房手续,自通知到达10天内办理,双方进行书面验收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房,则作为自动接房处理。

六、 甲方应在交房之前通知相关部门将其水、电设施安装到进户处,其上户费用由甲方承担。

七、 乙方不得擅自改变房屋的建筑结构,如确需要更改,必须以书面形式征得甲方同意,并且要遵守物业装修管理规定。

八、 房屋自交付之日起若出现工程质量问题按有关规定由甲方负责维修;若由乙方使用不当造成的房屋维修,则由乙方自行负责。

九、 甲方保证销售的房屋没有产权纠纷。甲方负责给乙方办理房地产权证,乙方应积极配合甲方提供办理房地产权证的相关证明材料,办理产权证时所涉及的相关费用由甲方承担。甲方在没有把房产证交由乙方前,乙方应扣10000元(壹万元元整)作为保证金。乙方拿到房产证后将10000(壹万元整)保证金退还给甲方。

第2/3页

十、 本协议一经签定,甲、乙双方应共同遵守,任何一方违约,则按合同总金额的 ______支付另一方违约金。

十一、 本协议自双方签定之日起生效。未尽事宜可由双方约定后签定附加条款。协议附加条款与本协议具有同等法律效应。

十二、 本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,自签字之日起生效。

甲方: 乙 方:

电话: 电 话:

签约时间: x年 x月 x日

认购协议书范文 篇12

出售方: 认 购 方:

地 址: 身份证号:

联系电话: 联系电话: 地 址:

一、买卖细则:

认购方自愿向出售方认购以下房产:

海丰花苑商铺第_____幢_____ 号铺面(以下统称“该物业”)该物业建筑面积约为_____平方米。(该建筑面积最终以房产部门测绘为准)

(1)该物业认购单价:¥_____ 元/㎡

该物业认购总价:人民币_____拾_____万_____ 仟_____ 佰_____ 拾_____ 元整。(¥_____ 元)。

(2)认购方关于该物业的付款方式:一次性付款 / 银行按揭付款

享受优惠:________________________________________(3)即该物业实际认购单价:¥_____ 元/㎡

该物业实际认购总价:人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整。(¥__________元)。

(4)认购该物业定金:人民币_____万元整(¥_____元),须于签署本认购书时付清。

(5)实际认购该物业首期应付款(含定金):人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整(¥_____元),未付余额人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整(¥_____元)。

备注:以上楼价计算如有误差,出售方保留权利以正式《商品房买卖合同》所列为准。

二、买卖条款:

(1) 自签订本认购书即日起柒日内,请认购方须携带本物业认购书、定金

收据、身份证(公司营业执照及法定代表人委托书)等相关证明文件及上述该物业首期应付款额到_____,与出售方工作人员协商签订《商品房买卖合同》及相关文件。若认购方自动放弃或逾期不至,视为认购方不履行本协议书,出售方已收认购方该物业定金不予退还,并有权解除本协议书另行处置该物业。

(2) 认购方委托代理人代为办理签约手续的,代理人需出示认购方亲自授

权委托书并携带本人身份证方可替认购方代办各种手续。

(3) 认购方对自身所提供资料的真实性及准确性负责,如需更改须以书面

形式告知出售方。若因认购方提供的资料原因导致出售方无法联系认购方所造成的一切损失,均由认购方负责。

(4) 本认购协议书一式贰份,认购方、出售方各执壹份。自双方签署之日

起生效,具有同等法律效力。

(5) 本认购协议书未尽事宜,双方友好自行协商处理。

出售方签署(盖章) 认购方签署:

日 期: 日 期:

经办人:

认购协议书范文 篇13

认购双方当事人:

甲方(出让方): 乙方(受让方):

甲、乙双方同意本认购协议作为双方购买以下房屋签订的法律文件,双方将于本认购协议所约定时间内就本房屋购买事宜签订的《房屋认购协议》已明确双方权利义务。

一、受让方购买出让方开发的_____,_____单元_____室,建筑面积为____________________ 平方米,房屋总价小写为__________元,大写人民币为_________________________ 元整,车库/附房为__________元,合计人民币_________________________ 元整。

二、付款方式

1、 付清的付款方式,在签订本协议时交足定金人民币_______________元,其余房款_________________________前补请。

2、买受人自愿采取按揭的付款方式,在签订本协议交足定金人民币__________ 后 日内交足不低于_____的首付款__________ 元(大写)人民币____________________元整并签署《商品房买卖合同》。

三、买受人交足定金后,不得将此房号进行调换,同样出卖人不得将此房号另售与他人,否则将作为违约处理;若买受人在交足定金后未在规定的期限内交清应付房款,则出卖人可将定金作为违约金处理,房号不再为买受人保留。

四、如因不可抗力造成本协议中止,双方进行友好协商处理。

五、补充内容:_______________

六、本合同一式三份,售楼处一份,买受人一份,出卖人一份,签字生效。

出卖人: 买受人:

经办人: 电话:

年 月 日