施工合同会议纪要 篇1
项目名称：________________超市
会议时间：________________上午________
会议内容：施工合同交底会议纪要
会议地点：________________会议室
编制人：________
会议综述：甲供5类设备的安装基础、用电参数与施工方确认，提出设备到场时间。
1、甲供5类设备：水泵、冷却塔、空调末端、主机、电梯。
2、设备厂商看透图纸，根据图纸确定5类设备各项目的界定，共提供5份样本，并在相应设备上画勾，签字确认。
3、设备厂商负责项目：确认设备到场时间，卸货责任，通道条件，运输条件等(详见甲供设备对接表)。
4、施工方负责项目(开建)：施建华(电)负责与设备厂家确认设备基础图纸及配电参数，设备厂商签字，施工单位照图施工。
5、水暖部分殷工考虑大型机械如何进场(整体/散件进场，现场组装)
6、殷工确认冷却塔设备基础图，此部分为业主方施工，复核其是否符合设备厂商所提供设备的要求。
7、厂商按照约定时间组织设备进场，找出图纸技术漏洞，与设计协商解决。施工方与设备厂将问题一次性解决。与会人员：详见签到表建设单位(负责人)总包单位(负责人)监理单位(负责人)分包单位(负责人)
备注主送：________________有限公司
抄送：________________有限公司
施工合同会议纪要 篇2
验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的 。 2.验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的 。 3.验收后达到标准者，不奖不罚。
(三) 工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款，且必须兑现，如逾期不付，则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。 第十一条 其它
(一) 不论新、改、扩建工程，施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近，以及临交通要道，人行道旁施工时，必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案，并报建设单位或有关部门备案，若施工单位防护不力而发生安全事故，由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;
(二) 由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失，甲、乙双方共同对等承担;
(三) 甲、乙双方合同签定的工程，乙方不得随意转包第三者而从中渔利，工程专业需分包时，必须经甲方同意，并经甲方对承包者资信审查，工程质量、工期乙方负责;
(四) 由甲方分包给第三者时，则应由甲方负责统一管理，安排场地，临时水、电接点，质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时，由甲方负责。 第十二条 因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。 第十三条 在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。 第十四条 本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件，与原合同有同等法律效力，但不得与本合同有抵触。 第十五条 在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，提交____市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。 第十六条 本合同经双方签字盖章，并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效，至工程竣工验收，结清工程尾款，________年的保修期满后，自行生效。 第十七条 本合同正本_____份其中甲方执_____份，乙方执_____份，副本_____份，甲、乙双方各执______份，审计站、经办的银行各一份，均有同等效力。 甲方： (公X) 乙方： (公X) 代表：代表： 签约日期： 签约地点
施工合同会议纪要 篇3
工程项目名称：
工程地点：
甲方(建设单位)：
地址：
法定代表人(委托代理人)：
乙方(施工单位)：
法定代表人(委托代理人):
地址：
丙方(安全文明费专用账户银行)：
地址：
法定代表人(委托代理人)：
丁方(建设工程安全生产监督机构)：
湖南省住房和城乡建设厅 监制
根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建[20__]111号)规定，
(以下简称“甲方”)、 (以下简称“乙方”)、 (以下简称“丙方”)、
宁乡县建筑工程安全监督站(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上，就 工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条 乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文明费专用账户(以下简称“专用账户”)，该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条 乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料：
(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;
(二)存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文
、 等;
(三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。
第三条 甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。
第四条 乙方在从专用账户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。
第五条 丙方应根据丁方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到乙方的基本账户或其项目账户。
第六条 甲方如未及时向乙方专用账户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。
第七条 丁方应定期对专用账户安全文明费存拨情况进行检查，丙方应予配合。
第八条 丙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现乙方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丁方报告。
第九条 甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。
第十条 丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。
第十一条 乙方不得利用专用账户规避其它法律责任。
第十二条 丙方有下列情形之一的，由丁方及时告知，情节严重的，丁方可撤消乙方在丙方开立的专用账户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：
(一)不及时划拨安全文明费的;
(二)不按协议约定履行相关义务的;
(三)监督不力，致使专用账户资金挪为他用的;
(四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的;
(五)其他违反本协议约定内容的。
第十三条 丙方遇到法院冻结、划拨专用账户资金时，应告知法院办案工作人员该账户的性质，并及时通知丁方，必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。
第十四条 四方约定的其他内容：
第十五条 乙方已经完成施工合同约定的工程任务，经甲方书面同意并经丁方确认后，可结清专用账户余额，做好专用账户销户，本协议关系终止。
第十六条 本协议自四方签字并盖章后生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人 ： 法定代表人 ：
(或委托代理人) (或委托代理人)
年 月 日 年 月 日