承包劳务合同 篇1
甲方：________________________
乙方：________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条 工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5.2)
第三条 工程工期
开工日期： 以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为：
第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量：合格
第五条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价：
合同价格：本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按 元/㎡建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量
2.承包价格所包含的内容：
(1)安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;
(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资;
(3)其他所有土建所需小型工具附件;
(4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。
第六条 甲方责任和义务
1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
2.及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。
3.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;
第七条 乙方的责任和义务：
1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，确保工期和质量;
2加强对现场操作工人的安全教育;
3认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;
4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故，并承担一切经济费用于法律责任。
第八条 结算及付款方式
1、 工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;
2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%，局部(分项工程)验收合格后，支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。
第九条 争议
1.如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间结束后，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。
2 .如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
3. 乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。
3.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
第十条 不可抗力：执行国家通行条款
第十一条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十二条 合同份数
本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。
补充条款
乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包劳务合同 篇2
发包方_医院项目部(以下简称甲方)
承包方：_劳动人才公司__________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》，公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点，甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容
1.义乌中心医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。
2.按浙江省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术，安全质量交底中明确的作业内容。
3.搞好落手清工作，如泵管支撑架清理堆放，砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.按泵送15.0元/m3，非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时，普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗，余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理，砼的养护不少于七天(包括麻袋铺面)、墙、柱立面不得脱水及采取相应措施(塑料薄膜保护)，以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月10日前支付工作量的80%，余款20%到年底时(农历)再支付10%，剩余10%作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法
1.乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法，特别是年终劳务费用分配细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划
提前一个月报甲方有关人员审核后，共同制定供料计划合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表控制节超，并采取相应奖罚措施。
五、双方职责
(一)甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
3.负责向乙方提供离开作业面40米内，水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头)，并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
4.必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
5.应负责及时办理应甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
6.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随时对乙方管理资料进行审查。
7.负责向乙方提供住宿及用膳设施的条件，并进行有偿管理与服务。每月房租费120元/间，水电费按每月50元/间计。
8.负责组织乙方参加四分公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
10.甲方必须向乙方办理机具使用转交手续。
(二)乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)。
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方提供的机械、机具、工具的保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7.方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应对不符合要求的迅速整改。否则所发生的费用由乙方负责。
8.乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。
9.乙方劳务作业班组应建立“二长六大员”管理机制，且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。
10.按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
1.适用的标准、规范为GBJ301—88、施工图、施工方案、作业指导书、义乌市监理程序、公司质保手册，安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
2.乙方必须严格执行并服从四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方质检3.质量目标为分项工程质量等级必须达到合格(80分以上)，且分项工程质量优良率90%以上，分项工程质量如达不到80分时乙方必须无条件进行返工，所造成甲方的经济损失由乙方承担40%，甲方不得组织下道工序施工。砼浇捣时必须认真细致，杜绝露震，也不得超振，确保砼外光内实。砼表面进行二次压光，控制砼楼面的厚度、平整度。杜绝蜂窝、露筋现象，及时对柱插筋表面，下层校验的余浆清理。砼养护不小于7天。
4.安全目标为杜绝重伤事故，轻伤事故频率小于千分之一，如发生安全事故直接经济责任由责任方承担5.标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚
使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：
1.工期奖罚：如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如乙方责任滞后一天，甲方处罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金)，如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求，甲方处罚乙方200元/次。
2.质量奖罚：如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上)，乙方决算单价下调30%(即决算单价_0.7)，如乙方责任工程质量未达到合格品要求时，乙方单价下调100%.3.安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如乙方责任发生重伤事故，甲方对乙方处以10000元/人次的罚款;如乙方未发生重伤事故，甲方给予乙方5000元的奖励，如乙方轻伤事故小于千分之一，甲方给予乙方3000元的奖励。
4.标化管理奖罚：如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如该工程工地被评为省级标化工地，甲方给予乙方1500元奖励。
5.技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。
6.材料节超奖罚：甲方依据有关经济资料，视限额领料制度执行状况和效果，可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。
7.综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权给予作业班组处以100—1000元的罚款(重点是不得发生赌博等)。
八、其它
1.决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→材料员会签→项目副经理审批→项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。
2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。
3.合同期限：本协议双方签字后生效，有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
4.本合同未尽事宜双方协商解决。
5.本合同一式六份，甲方执五份，乙方一份。
甲方：乙方：鉴证方：
代表：代表：代表：
签定日期年月日
承包劳务合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包量：“ 项目” 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求：主体结构优良
5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价：平方米单价300元人民币
7、工程类别：框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行20xx年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖
承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。
2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承担，另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准：合格。
2、工期：根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产：达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用，如发生安全事故，由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他项目抽调人员突击，保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将根据治安条例的有关规定处理，情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，如果发现乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度，节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的使用，发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必须及时进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进行合同补充，具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，10日内质保金全部无息返还完。
甲方(盖章)：
代表人(签字)：
联系电话：
合同签订时间： 年
乙方(盖章)： 代表人(签字)： 联系电话： 月 日
承包劳务合同 篇4
发包人：_________________(以下简称甲方)
承包人：_________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。
第一条合同内容与承包方式
一、工程名称：_________________土石方工程
二、工程地点：_________________
三、工程范围：_________________范围内的土石方工程。
四、工作内容：_________________
1、工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。
2、场内土石方平衡。
3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
4、石方爆破或机械处理。
5、淤泥、流沙的开挖、清运。
6、多余土石方外运。
五、承包方式：_________________
1、本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
2、如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。
3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。
第二条工期要求：_________________
一、开工日期：_________________暂定年月日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。
二、合同总工期：_________________日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。
三、节点工期：_________________。
四、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。
第三条施工技术要求
一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。
二、施工技术要求详见本合同附件3。
第四条：_________________验收标准
一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;
二、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。
三、其它条款按通用条款第12条执行。
第五条合同价
一、合同暂定总价：_________________。
二、计价方式：_________________综合单价包干，暂定工程量，按乙方实际完成的合格工程量据实结算。
三、包干单价及暂定工程量详见附件1。
第六条工程量计算
一、计量依据：_________________本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据;各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。
二、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作，能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用，不能以方量计算的，以实际发生的签证确认，单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。
第七条付款方式
一、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的，甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。
二、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度，《工程进度款申请表》经现场核实确认后，甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方，甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额，在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。
三、工程全部竣工验收合格，乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后，甲方在30天内回复审核意见，双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。
四、施工用水、电费扣除：_________________施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认，水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从乙方下期进度款或结算款中扣除。
第八条双方责任
一、甲方责任
1、甲方委派(电话：_________________)为现场管理代表，代表甲方处理日常管理事宜，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
2、及时确认乙方所完成的工作量，并按合同约定支付工程款。
3、及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料(含地下管网位置)。
4、负责坐标点设置及提供水平控制点。
5、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。
二、乙方责任
1、乙方委派：_________________(电话)为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责现场管理工作与相关资料的签字确认，负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组的，乙方必须服从并在24小时内执行。
2、乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作，并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。
3、乙方应在开工前7天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核，并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后，乙方应严格遵照执行。
第九条违约责任
一、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金3000元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场，否则每发生一次需向甲方支付违约金500元。
二、乙方须严格按照附件3《土石方工程施工技术要求》施工，否则每违反一条需按合同暂定总额的5%向甲方支付违约金，并需按工程施工技术要求进行整改，整改费用由乙方自行承担;拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的，甲方有权对不足部分予以追偿。
三、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填，否则甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的，甲方有权对不足部分予以追偿。
四、其他条款按通用条款第25条执行。
甲方：_________________
乙方：_________________
承包劳务合同 篇5
发包方(以下称甲方)： 湖南省第二工程有限公司重庆奥园城市
天地项目部
法定代表人： 职务：
地址：
联系电话：
承包方(以下称乙方)：
法定代表人：
地址：
联系电话：
乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位，甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为，双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称： 重庆奥园城市天地一标段
甲方将 重庆奥园城市天地一标段，项目的 砼 工程的劳务作业承包给乙方(包括满足甲方施工进度计划的合格机具装备和相应合格的辅助用材，及甲方质量、安全、进度、现场文明、材料节约有关管理条例所约束的附属工作)，由乙方负责招聘工人完成该工程施工，甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系，不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期
总日历天数为 100 天，具体以阶段施工进度计划为准。
三、承包单价
1、 按建筑面积每平方米15元。结算按实际面积。(不含二次结构，不含垫层，不含屋面刚性层)
2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付，包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑、钢木烫等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用，甲方不另进行任何支付。
四、结算及付款方式
1、按经双方最终认可的工程量，按承包价进行结算。
2、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票，转帐支票等形式。
3、本工程没有预付款及预支生活款。二层以上工程进度款按月支付，每月25号为结账日，甲方次月5号支付所完成合格工程量的75%工程款给乙方(需扣除当月相关乙方发生的罚款、损失费用等)。余款待本承包工程主体竣工验收合格后三个月内付清。
4、结算程序如下：
(1)由主管施工员列出其工程量清单;
(2)经技术负责人审核其工程量;
(3)经质安员列出其质量、安全、文明施工相应证明文件;
(4)送交项目成本核算办公室办理结算;
(5)结算书送交项目经理签字认可后，由项目财务办理支付手续。
5、乙方必须每月必须足额发放工人工资，并将由工人本人签名的工资发放表送交甲方留底、公示或由乙方造工资表，并签字后由甲方直接发放给工人。
五、质量要求
1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工，质量必须达到国家有关验收标准，而且必须节约材料，如因乙方原因造成质量返工，所有材料损失费均由乙方承担。
2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准，每道工序须经甲方管理人员签认后，方可进入下道工序施工。
3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的 5 %予以扣减乙方工程价款。
4、本工程实行“自检、互检、专检”相结合的质量检验制度，乙方必须为检查检验提供便利条件，并按质量部门，业主代表和监理要求返工、整改，承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施，互检由甲方协助乙方实施，专检由甲方组织建设监理方实施，乙方负责人参加。
5、本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六、现场安全、文明管理
1、乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定，保持现场整洁有序，违反将进行处罚。
4、施工现场文明工作由乙方具体实施，其费用已包含在乙方承包价格之中，甲方不再另行支付。
5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求，甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作，该部分发生的费用在乙方结算款中扣除，乙方无异议。
6、乙方应做到工完料尽、工完场地清，砼浪费率按 2 ‰计算。超出部分从乙方工程款中扣除。
七、甲方权利义务
1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排，对乙方进场施工作业人员享有监督管理权，有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;
2、甲方按工程施工的进度计划提供垂直运输机具和输送泵。
3、甲方有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
6、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
7、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
八、乙方权利义务
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规程、施工验收规范标准和本合同的约定，精心组织施工。
2、提供辅助用材料，(如安全防护劳保用品，小型施工用具，电机，斗车，雨衣，尺条，铲子，灰线，安全帽，电缆线，胶水管，水靴，手套，灰桶，碘钨灯，振动棒，平板振动器，钢木烫等)，甲方不另计费。
3、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
4、乙方承诺认真履行职责，做好作业人员的管理工作，确保按时足额将工资发放到每个作业人员本人，并做好作业人员的安全教育工作，发放劳保用品和安全用品，确保不发生职业病。
5、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
6、按照国家有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
7、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
8、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
9、乙方应加强对劳务作业人员的管理，遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定，做到现场安全文明施工。
10、乙方责任人必须按时参加每周一次的工地列会，迟到每次罚款100元，缺席每次罚款200元。
九、工伤安全事故处理
1、工伤事故引起的医药费总金额在两万元以内(含两万元)由乙方负责全部费用。
2、工伤事故引起的医药费总金额在两万元以上时，由甲方承担85%，乙方承担15%，除此以外甲方不承担其他任何费用。
十、违约责任
(一)甲方责任：甲方未按合同约定支付劳务费，乙方有权要求甲方支付，给乙方造成损失的应予赔偿。
(二)乙方责任：
1、乙方未按工期计划施工的，每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金，并应赔偿由此造成的甲方损失;
2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的，应予返工，承担返工所需的一切材料费及其它返工费，由此造成工程延期的，应按本条第1项的规定支付违约金，并就赔偿由此造成的甲方损失;
3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的，应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;
4、一旦出现乙方严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由甲方直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除，造成社会影响、诉讼案件，按 10000 元/次向甲方支付违约金，由此造成甲方一切损失(包括无形信誉损失)由乙方赔偿，甲方有权解除乙方合同，乙方无异议。
5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方，否则，甲方有权解除本合同，并要求第三方无条件撤出施工工地，由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。
(三)一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十一、争议解决
双方因履行本合同发行争议的协商解决，协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。
十二、其它
乙方在未经甲方书面允许的情况下，无论是在合同执行前、执行期间或执行完毕，均不得将甲方直接或间接提供的与合同有关的任何图纸、文件、资料或其他信息泄露给第三方，否则由此产生的全部责任由乙方承担，乙方无异议。
本合同一式三份，经双方签字盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，签字生效。帐目结清、款项付清失效。如有未尽事宜，另行签订补充协议
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
(或委托代表人)： (或委托代表人)： 年 月 日 年 月 日
承包劳务合同 篇6
甲?方：
乙?方：
经甲、乙双方协定甲方将?楼所有的钢筋工程的劳务单包给乙方，双方协定如下：
1、承包范围：该工程所有的钢筋制作与安装、预埋;(包括地面地坪的钢筋制作安装)钢筋制作安装所用的机具;接头和所用机具;钢筋调直和所用机具及机具所用的电线、扎丝;场内的钢筋转运;楼层上的钢筋清理、收集;柱、墙内清扫;试件制作;安全帽和安全带的配备;工人住宿清理和管理。
2、操作规程及质量要求：
①、施工前要认真学习图纸，了解图纸设计意图。清楚钢筋规格、数量、形状、尺寸、锚固长度，接头数量、位置及构造要求，然后要进行放制大样。
②、钢筋放样必须按设计要求及国家现行施工验收规范进行，样放好后，必须经现场主管人员检查签字后，才能下料。
③、钢筋下料是，一定要将钢筋的规格、数量、形状、尺寸、搭接、锚固长度，接头位置按设计要求及规范搞清楚。将同规格钢材根据不同长度，计算好长短搭配，减少短头，减少损耗。钢筋下料具体要求为断口不得有起弯现象，长度要求准确，允许偏差10mm，钢筋对焊必须符合规范要求。
④、钢筋制作，必须按正确的操作规程操作。其质量要求钢筋形状正确，平面上不能有翘曲不平现象。钢筋成型长度10mm，钢筋末端弯钩净空直径不小于钢筋直径的2.5倍，末端平直部分长度按图纸要求的抗震等级定，弯起钢筋起弯点位移20mm，弯起高度5mm，箍筋长5mm。
⑤、钢筋安装：钢筋安装前必须按图纸及规范要求划出钢筋的位置线，做到横平竖直，不能漏扎。
⑥、钢筋保护层要求：按图纸及规范要求垫好保护层垫块或垫铁，使钢筋间距及在浇筑过程中不错位。
⑦、现场施工中容易出现的问题要特别注意：框架柱、构造柱、施工缝预留钢筋在砼浇注过程中错位。所以在砼浇筑时，钢筋工一定配合浇注工控制好柱钢筋及预留钢筋的位置，不得错位，如有错位，必须返工。
⑧、钢筋制作后，要分型号、种类等规范堆放。安装后清理好现场，不得有遗漏现象。钢筋进场时必须分型号、分种类、有条不紊的堆放好。
⑨、砼浇注过程中，必须有钢筋工，对钢筋保护层和钢筋位移及时调整。
3、现场管理细则：
①、制作工人的下料单未经现场钢筋工长签字，不能下料，制作违反者每次罚款100元造成损失按原价2倍赔偿。
②、短料钢筋运用610长度超过200mm;1214长度超过300mm;1625长度超过500mm;必须全部用完，如未用尽者按钢筋原价2倍赔偿。
③、分部工程完成后，自己先按图纸要求核对钢筋型号、尺寸、标高，提交专业施工工长检查。如出现大部分返工按每处罚款100500之间。
④、特别强调，框架柱、剪力墙钢筋保护层必须准确，如不准确造成梁钢筋缩颈必须返工。按每处罚款20元。如监理提出修复，影响浇筑时间。每次扣500元。
⑤、砼浇筑过程中如钢筋移位，保护层未垫好必须返工，按每处罚款20元。板或梁由于保护层及钢筋制作安装原因影起的露筋，按每处50元罚款。
⑥、完成一个部分后，钢筋必须收集到制作房便于二次利用，如发现未收者自己收集每根(个)5元罚款。如发出通知未收者每根(个)罚款10元，收集最后期限未在砼浇筑前。
⑦、爱护公物做好成品保护。发现恶意损坏公物者，赔其损坏公物厚另罚款500元以上。发现偷盗行为，轻者罚款5000元以上并驱逐出工地。重者移交法律机关重惩。
⑧、所有人员必须服从现场管理人员指挥安排，若无正当理由且不服从者，驱出工地，并罚款100-1000元。
⑨、工地上小组与小组之间，打架斗殴者，轻者每次各罚款500-1000元，重者赔其所需费用后，并依法办理。
⑩、现场清洁卫生;严禁在楼层上大小便，发现一次罚款50元并清理干净。
4、安全条例(所有工种通用)：
(1)、进入施工现场，必须佩戴好安全帽，扣好帽带。违者每次罚款50元。
(2)、在高空危险处作业必须系好安全带。违者每次罚款100元。
(3)、不从事电器和机械的人员，严禁动用机电设备，严禁私自接电源。违者每次罚款100元。
(4)、高处作业时，不准往下或向上抛投任何物件。
(5)、工人在堆放建筑材料时一定要堆放整齐稳当。
(6)、在操作中应坚守工作岗位，严禁酒后操作。违者驱出工地并罚款200元。
(7)、特种作业人员(如电工、机械工、架工、机械驾驶员等)操作时思想一定要集中，不能擅自离岗。停止使用时，必须截断电源，整理好机械，锁好配电箱。
(8)、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、易滑和带钉的鞋。
(9)、施工现场的脚手架，防护设施未经施工负责人同意，不得擅自拆除。
(10)、工人在经过施工现场的洞和坑时，必须注意标志牌。
(11)、严禁坐提栏上下，攀登井架及垂吊设备。
(12)、不准坐在脚手架和防护栏上休息及睡觉。
(13)、在推斗车时，不能猛跑或甩掉手把空放。
(14)、拆下的脚手板，模板、木板等要及时整理，圆钉要及时拔除。
(15)、砌墙坎砖必须向内坎。
(16)、施工操作时，要随时注意自己手里工具，不用时要放好。
(17)、不准在龙门架内穿行，不准提升后，不采取安全措施到下面清理杂物。
(18)、塔机吊钩在下班后必须挂好，龙门架吊篮不准在空中久停。下班后吊篮必须停在施工底面上。
(19)、脚手架上有泥或建渣要及时清理。
(20)、脚手架上堆放砖不得超过单行侧放三层。
(21)、拆除与墙连接的钢管架时，一定要采用安全有效的方法。
(22)、检修塔吊和龙门架，及高处临边悬空时，必须系好安全带。
(23)、梯子上部要扎稳，下部要有防滑措施。
(24)、高空作业的工人必须具备以下条件：
①、从事高空作业的人工身体必须健康，严禁有高血压、贫血、严重心脏病、精神病、癫痫病、深度近视，以及经医生检查不能从事高空作业的人员，严禁高空作业。
②、在平台，屋檐口操作时，面部要朝外，系好安全带。
③、在平台边，挑头拆除模板时，撬棒部要向外，不要用力过猛，并系好安全带。
④、如遇暴雨或大风应停止室外作业。
⑤、夜间施工时，如照明不充分，应暂停止作业。
(25)、特别强调：操施工工作前必须检查机械、仪表工具等。确认完好后，才能使用。在施工过程中，擦施工一定要小心谨慎，明确机械安全正常运转。
5、工伤事故责任
违反《安全生产条列》者，一切责任自负，并罚款，出现工伤事故，单次_________0元以下自负，单次_________0元以上者，协商解决。
承包劳务合同 篇7
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方）
根据国家《建筑法》、《合同法》以及有关建筑工程管理条例规定，结合甲方承包的贵州省贵阳市息烽县大火焰开挖工程项目的实际情况，甲、乙双方本着“诚实守信、自愿、平等、互惠互利”的原则，甲方将大火焰铝土矿开挖工程项目的部份劳务承包给乙方，特订立如下协议：
一、工程情况
1、工程名称：铝土矿开挖
2、工程地点：息峰县永清镇老厂村
3、工程内容：爆、挖、揭盖运距在一公里内，土方按10元/m3，石方按20元/m3。
4、工程数量：开采量约壹佰万吨，按实际发生量结算。
5、工程质量要求：凡开采矿石要求(堆码运距1KM之内)，超过另外记价，乙方不负责二次装车，堆码场地内装车由甲方自行安排。
二、工程造价
1、矿石(综合)按每吨肆拾元计价(税后价格)结算，矿石以实际过磅单为结算依据。
三、验收方法
按乙方实际开采的矿石数量实地验收，不分等级，不限开采量。
四、工程付款结算方式：
每月25日为结算日，乙方向甲方报当月已完成工程量报表，甲方于次月的5日前支付乙方完成开采量的90%，剩下的10%款项下月付清，以此类推。
五、开工日期及工期
1、开工时间：订于
2、工期：有效工期
六、甲、乙双方的责任
(一)甲方的责任
1、开工前，办好工程开工前所需的一切手续，若因手续不全，所造成的一切损失一概由甲方负责。
2、严格按照协议的约定及时间向乙方支付工程款。
3、及时为乙方解决水、电、道路及三通一坪保证乙方在堆场存放矿不能超过500吨，堆场内矿石估吨，按月内结算(如超过，甲方不能处理，乙方有权处理)，协调处理同邻关系，并派出专业技术人员在现场进行开采指导。
4、开采场地，由甲乙双方满意，不能单方说了算。
5、乙方开采所需炸材均由甲方提供费用由乙方承担。
(二)乙方的责任
1、服从甲方的指挥与管理。
2、根据工程具体情况组织机械施工，调配各种施工机械及生产人员，做到精心施工，精心组织和安全生产作业。
3、加强对施工人员，特别是爆破人员的安全教育和管理，防止施工安全事故的发生。
4、如在施工过程中发生安全事故，由乙方自行负责。
5、乙方总共向甲方交纳安全生产保证金拾万元(同时开具进场通知书)，进场后三个工作日内交清。
6、如乙方不按时进场，甲方有权寻求其他合作方。乙方进场开采后，把履约金转为施工安全及民工工资保证金，保证金在乙方工程完工后三日后，如未发生安全事故及未拖欠民工工资，则保证金全额退还乙方(不计息)。
七、违约责任
1、甲方约定进场，乙方不能顺利按时进场，视为甲方违约，甲方应赔偿乙方按工程总价1%的损失。
2、甲方不按时支付工程进度款，而造成乙方停工，一切费用和损失均由甲方负责。
3、乙方若由于甲方原因每月不能完成二万吨以上，则由甲方负责。(人力不可抗拒除外)。
4、堆场存放超过500吨甲方未及时运出，影响乙方正常施工，造成损失按挖机每天1000元计算，人工工资按每人每天60元赔偿。
八、本协议未尽事宜，双方另行补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议一式四份(甲、乙双方各执二份)。本协议经甲、乙双方及代表签字盖章生效，至本工程完工付清工程款后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包劳务合同 篇8
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方包工承包国奥小区1#地库(16#、20#地下部分)的土建工程，为确保工程按期保质完成施工任务，依照《中华人民共和国合同法》遵循平等、自愿原则，双方特签订如下协议，共同遵守执行。
一、承包内容及方式：按甲方提供的施工图纸及设计变更和图纸会审记录内容，乙方以包工不包料的方式承包，增加工程另计算。具体内容如下：
1、泥工(含所有混凝土、砌砖、地面压光、内外抹灰、垫层、找平层、清理桩、层台土方等)以及施工所需的生产工具及劳保用品，不包括瓷砖、地板砖。地下室到板不抹灰直接刮腻子，不含地下室天面光面，水电、涂料腻子。
2、钢筋工：按施工图纸中基础部分正负零以下所有的钢筋绑扎制作，包括扎丝，对焊机、电渣压力焊等。不含Φ16以下电渣压力焊。
3、木工，按施工图纸中基础部分所有模板制作、安装、拆模，
调运(工地内)以及木工制作机械、铁钉、铁丝、步步紧、螺杆(不含止水螺杆)等内容。
二、付款与结算：
1、乙方浇捣完筏板混凝土(含毛石砼的填充部分)后，甲方按乙方完成工程量80%付给乙方，浇筑完挡土墙、剪力墙后，甲方按乙方完成工程量的80%付给乙方。一层楼面浇筑完成后，甲方按乙方总工程量的80%付给乙方所有工程完成付足95%。
2、工程验收合格后余款两个月内付清。
三、承包单价及面积计算方式
1、本工程包工单价为280元/m2;
2、面积计算方式为：按地下室建筑面积计算，门面基础按建筑面积计算给乙方。
四、质量标准：本工程合同约定为合格工程
乙方施工工程的各项质量标准，必须达到国家现行施工及验收规范及建设单位、监理单位和甲方的要求，保证一次性通过验收。如验收中出现返工等不符合质量要求事件，属乙方责任的，除自行承担返工费用，包括赔偿甲方的材料费。
五、文明施工及安全生产：
有效，否则费用自理。乙方所有人员都必须遵守治安、法规、文明施工规定和安全生产的操作程序、规章制度等，因为违章、违法而带来的一切后果一概由乙方负责。
六、甲方按合同拨付工程款后，该项目的民工工资债权、债务由乙方承担，与甲方无关。
七、关于地库楼面施工：
因本工程情况特殊，楼面回填沙石、防水、回填土等项目待与业主协商后，甲乙双方再协商解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
年 月 日 年 月 日
承包劳务合同 篇9
甲方：河南省地矿建设工程(集团)有限公司 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点： 临朐县北环路与骈邑路交界处西北角
三、承包方式：包工包料，(本工程需要400g厚TS防水卷材)，保质保量、包工期：20xx年20xx年
四、施工劳务费计算方法：
本工程总工程量约
五、质量标准及验收要求：
1、按国家建筑工程关于屋面防水工程的质量验收标准，乙方在完成每一施工部位或工序后，应在认真自检、互检合格后报甲方检验评定。
2、乙方应严格按照设计要求和施工规范进行屋面防水层施工，散料的铺设厚度与卷材的搭接长度均须经甲方及监理验收合格后，才能进行下一道工序施工。在验收中乙方应服从甲方整改意见限期整改;如逾期延期完工，甲方有权追究乙方违约责任。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。乙方承包的施工质量必须达到甲方、建设、设计、监理或质监等部门联合验收通过的合格或优良标准。
3、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方承包的本防水工程附有五年保修义务，在保修期内，乙方应对自己施工质量而引起的屋面渗漏负责无偿修复。如乙方未能在限定时间内实施修理，甲方可另行安排人员修补，费用从乙方预留的保修金中扣除。
六、付款方式：
工程完成后付80%，一个月后付清。
七、甲方的责任和义务：
1、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
2、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
八、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格控制遵守甲方的各项规章制度、安全操作规程、文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底，工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况的情况下不准施工。拒绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。保证施工安全，凡违章、违规作业造成的人身财产安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任，甲方不承担赔偿责任。
4、乙方对施工现场所有已完工程成品及添置物(如太阳能、通信管线等)负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。
九、违约责任：
1、甲方违反合同约定的付款期限，逾期超过七个工作日，应支付乙方当期工程款10%违约金。
2、乙方逾期交工超过七日，承担合同总价款10%的违约金。
十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，如双方发生争议，可向甲方所在人民法院起诉。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
年 月 日
承包劳务合同 篇10
施工合同(简称甲方)：_________________
承包组(简称乙方)：_________________
工程任务，本工程包工不包为达到高效优质、保质、保量完成料方式给乙方承包，为分清责任，经双方协议一致，签订本合同，双方共同履行如下条款：_________________
一、工程概况：
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
承包范围：_________________按施工图、图集、会审纪要、变更通知的所有工程量。
二、承包项目及施工内容：
(1)乙方承包工程主体、屋面、内外墙装饰等，按设计图纸、图集、图纸会审纪要、设计变更通知所有工程量(除木工、铁工)。
(2)乙方所包的项目中卷扬机棚砌砖，操作搅拌机、砂浆机，卷扬机，室外硬地面，排水沟，场地清理，放线、打水平、除双排外架外，其他内外脚手架搭设，操作台、走桥铺跳板、门窗过梁，小型预制构件制安，变压式排烟道安装，内外墙与框架柱梁连接处墙钉钢丝网，拉结筋安装、预埋、预留、成品保护、捣砼淋水养护、安全网内杂物清理，砌砖石灰池，试块养护池、落地灰筛出复用，即每项工程量工完清场，扫地出门，验收交付使用等内容均含在包干价内。捣砼时板筋、负筋保护层、板厚专人控制，如无控制好实测不合格所发生的所有费用由乙方承担。室内顶棚不用抺灰。柱、梁、楼梯间斜板抺灰。
(3)乙方所施工的项目要严格按照强制性标准，现行的相关验收规范标准施工，砌砖用皮数杆，框架柱上分控制水平高度，天面、外墙、卫生间保证不渗水，各分项施工中要自检，达不到要求的要及时返工。如无返工每处罚款贰佰元，外墙砌砖不准留架眼。
(4)配合项目部及时做好有关技术、安全资料，施工现场材料堆放整齐，天天小清理，每周大清理一次，有关单位到现场检查，要提前场地清扫。
(5)基础及地面垫层、框架柱、构造柱、过梁、雨蓬、天沟、压顶等零星构件现场自拌不泵送。
三、技术组织与手续要求：_________________为紧密配合甲方施工进度计划，乙方提供18岁以上的男性民工名，身体健康有组织纪律性、，技术全面的施工队，服从甲方领导安排、指挥。乙方所在施工人员要办理有关手续，身份证、暂住证、计生证及其它一切劳务手续。如属甲方代办证件费用由乙方承担。(所办暂住证费用在工程款中扣除)。非施工人员、家属小孩未经甲方许可不准在工地留宿。
四、质量要求：_________________(1)乙方要严格按设计图纸、图集、会审纪要、施工规范有关规定施工。
(2)所包的项目在施工过程中或完工的项目，经甲方项目部人员检查达不到优良标准要及时返工，返工所用的工料费由乙方自负。工程用料按甲方技术管理人员指定的标准施工，如乙方没按甲方规定要求施工造成质量事故，一切责任由乙方承担。
(3)乙方所施工的分项，分部工程中，要严格执行施工规范及质监部门发出的质量管理目标及有关文件规定施工，严格按部做法60条及工程质量通病防治措施执行。
五、双方责任：________________
_(1)甲方派专人负责技术指导、质量、安全等检查工作，对不符合质量要求的工程令其返工，乙方负责人要及时配合甲方工作。
(2)乙方在甲方指导下工作，负责质量、安全进度等实际性职责并指派一员技术全面的质安员负责现场工作，严格执行施工安全条例及有关规章制度，确保安全，正常施工。
重大伤亡事故控制为零，轻伤控制在2‰以内。违章作业、机械设备、电源等非乙方专职使用范围造成伤亡事故由乙方负责，如属他人所造成工伤事故甲方协助调解处理，如纠纷不清，送政法部门处理。
(3)甲方提供的机械设备，交乙方使用，并注意保管保养，工程完工后退还甲方，如丢失损失照价赔偿。
(4)乙方所进场人员要严格遵守公司及校区内规章制度，国家法律，不准在工地及校区内打架、斗殴、聚赌及偷工地或其他人财物，如有违法乱纪者，当事人负全部责任，并经济处罚伍佰元。
(5)注意工地场所的环境卫生，实行文明施工制度，禁止在施场所大小便，厉行节约用水用电制度。
注意住宿、工棚的防火安全保障。
如有违者追究责任，并罚款处理，在施工现场内大便每次罚款伍佰元。
(6)工程内所包的项目要做到工完场清，施工交接紧密配合，不影响其他班组工作安排，工具、机械设备调动由甲方安排，施工现场堆放整齐。
(7)负责承包的乙方代表要在现场管理安排，组织施工，所包的项目不能转让、转包，否则中止合同，清除退场。
(8)乙方所包的项目在施工中技术力量或人员够影响工期、工程质量，甲方有权清退，按所完成后工程量50﹪价款结算。
如另安排其它班组进行补充，单价由甲方定，安市面最高价格算，在乙方的工程款中扣除。
六、工程单价及结算方式：_________________(1)按建筑面积计算：_________________按施工图面积包干㎡，如有更改另行调整。
(2)包干工程项目甲方提供机械(不含拌料铲车)、施工用水管到楼层，其余工具，雨衣、铁铲、灰桶、铲车1台，纱线、水平管、木压条、铝合金尺、皮数杆等乙方负责。
砼养护要专人养护。
(3)承包项目及施工内容的工作内容按建筑面积计，达到合格每平方包干价捌拾肆元(84元/㎡)，按时完成每平方补赶工费1元，不按时完成每平方扣1元。
(4)包干价按承包项目及施工内容(1)～(5)条，均含在包干价内。
(5)墙地面层贴砖如有变更超出本合同面积每平方壹拾贰元，作增减调整，外墙砖如有增减每平方贰拾元作增减调整。
(6)发生计时工，小时计。
技工每天**元/天，付工**元/天。
(7)商品砼泵送如改用现场自拌部份每立方按叁拾元调整，如现场自拌瞩为泵送也同样每立方**元调减。
七、付款方式：_________________
乙方进场开工自行垫至生活费，垫至三层按实际完成合格的工程量付进度生活费60﹪，装饰完工按进度80%预支。全部完工经建设单位、监理单位验收及质检部门鉴定质量达到约定要求后，由甲方核实工程量结算付清款项。预留3%保修金满期一年退还。
八、工期：_________________**年**月**日进场，主体**年**月**日完成，共天。
全部完成为*年**月**日，晚上无条件服从加班。
如人力、技术力量不足，影响竣工交付使用，每拖延一天罚款伍仟元。
农忙期间无经甲方同意所有民工不准回家，雨衣乙方自负。
九、乙方人员进场要根据工程量工期计划搭配施工人数，甲方提供伙房们置给乙方自行搭设，柴火、火房用具乙方自理，注意工棚、厨房卫生每天清扫。
十、合同未尽事宜双方协商解决。
十一、本合同与个人劳动合同、施工安全协议及其它有关质量、安全文件同时执行。
十二、十三、本合同一式三份，具有同等法律效力，双方签字生效。
本合同办完结算手续后自然消灭。
甲方代表：_________________乙方代表：_________________
______ 年 ______ 月 ______ 日 ______ 年 ______ 月 ______ 日
承包劳务合同 篇11
发包方：(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。
1.甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装;750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等)
2.甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。
3.甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。
4.在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。
5.乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。
6.乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。
7.付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕)
8.本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
9.奖罚条例：在轧机基础施工过程中如超出工期，乙方需赔偿甲方损失每日1000元;如提前完工，甲方奖励乙方每日1000元。
10.违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。
11.本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
承包劳务合同 篇12
甲方：项目部
乙方： 身份证号：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分项工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构形式：
4、开工 日
竣工
二、承包内容：
1、承包范围：建设方所提供的审查合格施工篮图范围内发生的所有土建、装修、安装工程的人工劳务费用(节能工程中保温分项涉及的工序除外);具体主要工作内容如下：(1)基础工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(2)主体工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(3)装饰装修工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(室仅限公共部位装修)(4)屋面工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(5)二次结构人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(6)水电安装工程等预留、预埋、穿线埋管、封堵人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料;
2、承包方式：本工程为清水房(仅限公共部位装修工程)。包人工费用及周转材料、包低值易耗品、包耗材、包机械费用。包配合、包放线、包管理(配一名管理人员);自带施工机械;按设计、规范、建设方、监理方、甲方要求质量标准承包作业的人工费、机械费、低值易耗品及耗材、周转材料及其他相关费用。
3、承包单价：680元/平方米(费用组成按建筑平方计：挖土方：30元、周转材料：110元、泥工：185元、木工：135元、钢筋工：72元、安装：45元、外架：10元、机械：8元、资金利息：25元、涂料：35元、管理费用：15元、防水：10期： 年 月 日 日期： 年 月 日元)。
4、合同总价款：
5、工程量结算清单
(1)
三、工程款支付及结算办法
1、工程款支付：
2、结算：本工程经建设单位、监理单位等五方责任主体对所施工工程进行验收，经验收合格后三个月内进行竣工结算，并付至结算总金额的97%。其余3%作质保金在一年保修期满后一月内支付乙方。
四、质量标准及相关责任
1、质量标准：合格(建设方、监理方验收合格); 严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx
五、保证金
1、乙方为本工程劳务施工提供保证金; 乙方与甲方签订合同并进场后7日内向甲方(合法有效帐户)支付 240万元保证金。大写：(贰佰肆拾万元)，
2、保证金退还：工程施工60日后，甲方在7日内退还乙方140万保证金，余下的100万保证金在竣工验收后7日内退还乙方 。
六、甲方权利义务：
1、甲方为乙方提供相关的施工图纸、施工技术措施，并进行安全技术交底。
2、甲方为乙方提供指定的食宿场所，该场所不允许生伙做饭，只作住宿使用，否则视为违约并解除合同。
3、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。
4、分项工程完工后，甲方组织相关人员对其工程质量进行检查，发现违反本合同约定的，由甲方视情节轻重根据《质量处罚细则》进行罚款。
1、乙方必须接受甲方及公司各职能部门、监理公司、建设方的监督管理并接受甲方管理人员的调派。
2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准中的合格标准施工，并设专职质检员进行跟踪自检，并作书面记录。
3、乙方自备施工所需要的全部工具。
4、乙方必须严格保证工期、工程进度，合理安排劳动力;
5、乙方在工程施工前必须作好工程样板，经项目部验收达到质量标准后，方可按工程样板质量大面积施工。
6、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度，现场材料合理堆放、材料标识清楚，严禁浪费材料否则处以材料价格三倍的罚款。每天的工作要做到工完场清，文明施工。
7、严格执行各项安全操作规程，不得在工地、宿舍私拉乱接电线，生火做饭。
八、安全施工
1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范、规程。
2、乙方进场前，必须严格执行甲方的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底，否则不得进行施工。
3、乙方施工人员在工程施工中，应严格执行甲方制定的安全技术措施和安全技术交底的各项要求，严格遵守本工种的安全技术操作规程及各项安全规定。充分利用好“三宝”，爱护生产设备，安全防护装备和设施。
九、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
十、争议的解决方法
本合同在履行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同份数
本合同一式四份;甲方执三份，乙方执一份。
甲方： 项目经理部
项目经理： 年 月 日
乙方： 年 月 日
承包劳务合同 篇13
甲方：
乙方：
经双方协商现将宜良世纪良城一期二段8—14栋新建水电工程以单包形式承包给乙方安装如下：
1、安装砖墙的所有线合及配所有砖墙上的二次线管，以每个 元的人工费安装及配管。
2、打所有线槽及水槽，以每
3、安装强弱电箱及配管以每个元的人工费计算，(注：安装强弱电箱要求粉墙之后方可施工，及高出墙面0.5㎝左右。)
4、以上尺寸以水平线为准。
一、晋通插座以1米水平线下65分。
二、开关以水平线上45分。
三、照明控制箱以水平线上55分
四、弱电箱以水平线下45分。
5、以上安装如有不符合尺寸要求，出墙及因二次配管不到位，堵管等原因的由乙方承担一切责任。若因工程质量不过关或反工浪费的材料进行赔偿。
6、工具由乙方自带。
7、安装过程中只付生活费壹仟元左右，乙方安装完工后监理验收合格后付完成量的70%的人工费，工程竣工后60天内付清所有人工费。
8、安全由乙方自行负责。甲方不承担安全任何责任。进入施工现场不准饮酒、打架、闹事、不准拿工地上的任何东西回家。如有以上任何安全事故由乙方自行负责。
9、如果因人员及技术人员欠缺等因素造成停工、待工甲方有权收回工程，不付一切费用。
10、本合同一式两份，双方各执一份，双方所执合同具有同等的法律效力，自双方签字之日生效，付清所有工程款后自动失效。
甲方代表： 乙方代表：
签约时间：
签约地点：
承包劳务合同 篇14
劳务发包单位：维西市政建设工程有限责任公司
劳务承包单位(或自然人)：
年 月 日
维西市政建设工程有限责任公司编制
根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全
生产法》等相关法律法规之规定，为明确劳务使用和输出双方在本合同施工过程中的权利和义务，就维西三江广场H92滑坡治理工程的下述工程劳务承包及有关安全、环保、质量、进度、社会治安综合治理、廉政建设等事宜甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订劳动合同，并承诺共同遵守：
甲方：(劳务使用单位)：维西市政建设工程有限责任公司
乙方：(劳务输出责任人)：
一、 合同期限
甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：
固定期限，自20xx 年 6 月10 日起至 20xx 年 6 月30日止，。(注：各施工班组必须在签订截止日期内按质按量完成本工程)
二、承包工程内容
1、 承包工程内容： 挡土墙
2、 承包工程数量： 100M3 左右
三、双方责任及义务
1、 乙方进入现场的所有人员，必须是从事过同类工作的熟练工人。
2、 甲方管理人员在施工过程中对乙方合理的质量、进度、安全、环保等工作安排，乙方必须无条件执行，拒不执行的，甲方有处以警告、罚款、甚至清退出场，中止合同的权利。
3、 承包单价： 420 元/M3(包括所有材料、人工、二次搬运、及所有工序)，基坑开挖计点工50个工日。
4、 乙方在高处作业，必须注意落石、佩戴安全帽及系列防护措施。材料运输中有专人负责指挥安全，若发生任何机械、安全事故，乙方自己承担法律责任及经济损失，甲方概不负责。
5、 乙方在施工期间应严格遵守甲方的有关安全、纪律、环保、社会治安综合治理、廉政建设。业主对甲方下发的进度、质量、安全、环保、水保等各项指令、通知、各种有效文件文书、各种管理办法均对乙方具有同等约束力。
四、劳务费的支付
1、 工程结算时，以现场技术人员平时开出的单据为收方凭证进行结算，结算还必须经项目其他有关人员认可签认。
五、工程质量要求
1、 工程开工前，甲方进行技术交底及技术放样、抄平。在甲方、监理没有技术交底之前该工程不得开工。
2、 隐蔽工程施工必须有驻地监理工程师及甲方人员检验和认可，才能覆盖或进行下一道工序的施工。
3、 乙方在施工中存在工程质量问题时必须无条件自行承担返工及由返工所产生的所有费用。
4、 质量标准：《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)。
六、安全及保通
1、 乙方必须做好所有施工人员的安全教育工作，遵守地方政府的有关规定，尊重当地民族的风俗习惯，采取有效的措施确保施工安全，由于乙方管理不善、人员过失等第三者原因造成的，如生病、病亡、工伤、伤亡、设备、工程质量意外等，皆由乙方自行承担。
2、 乙方应严格按照《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民劳动法》使用劳务工，禁止使用童工。甲方有权监督检查，若发生类似情况，按有关规定执行。
3、 乙方在施工中要加强用电、用火等危险源的管理，严格按照规定用电、用火等，防止意外事故发生，如发生事故由乙方负责。
4、 如在原公路边施工时，乙方应按照甲方安排，保证施工地段的车辆通行。
5、 特殊工种应持证上岗。
未尽事宜，双方协商解决。 本合同一式2份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：维西市政建设工程有限责任公司
乙方：
承包劳务合同 篇15
甲方：
乙方： 身份证号： 身份证号：
根据相关规定，甲、乙双方经友好协商，就自治区第五监狱钢屋架制作及安装工程，达成如下劳务承包协议。
一、乙方承包范围：
1、钢屋架制作、安装。
2、清点、验收甲方运到施工现场的一切施工材料。
3、做好现场施工日志，做好工程验收。
4、依据图纸和甲方所定的工期，编织施工组织计划，并按期进行施工。
二、承包方式：
乙方负责按照图纸要求，依据相关施工规范进行施工，并通过甲方验收后达到合格。
三、施工工期 ：
1、施工工期按甲方要求开工后，的工作量，并通过验收。
2、乙方如无故撤离，造成工期延误，甲方有权扣除乙方完成工程所应支付的工程款的50%，作为违约金。
四、其它条款 天完成 件
1、乙方所需住宿由甲方解决。
2、乙方不得损坏和浪费甲方所提供的一切设备及材料。
3、施工过程中，出现整改图纸以及造成的多次费用由甲方承担，包含已加工费，责任与乙方无关。
4、施工过程中，如出现停工待料、停电及其它不可抗拒的因素造成的工期延误与乙方无关。
五、付款方式
协议签订后按工程进度付款 ，整幢厂房加工完毕后扣留5%，10日之内付清。
甲方：
乙方：
年月日